27.7. Преддоговорные споры. Подряд на капитальное строительство

| Правовой портал "Правопорядок" | 27.7. Преддоговорные споры. Подряд на капитальное строительство |
27.7. Преддоговорные споры. Подряд на капитальное строительство

Образец

В арбитражный суд г. (указать город)
Истец; (наименование организации, организационно-правовая форма)
Почтовые реквизиты:______________
Юридический адрес:______________
Банковские реквизиты:______________
Ответчик; (наименование организации, организационно-правовая форма)
Почтовые реквизиты:______________
Юридический адрес:______________
Банковские реквизиты:______________

Исковое заявление
по преддоговорному спору (сумма договора _________ рублей)

При заключении нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т.п.) от «____» ___________ 200___ г. с (наименование организации — Заказчика) между сторонами возник спор по содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий «____» ____________ 200___ г. стороны к соглашению по содержанию п. 3 абз. 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: «В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок Заказчик уплачивает штраф в размере (сумма цифрами и прописью) руб. за каждый день просрочки».

Заказчик (наименование организации — Заказчика) предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной рабочей документации штраф в размере (сумма цифрами и прописью) руб. за каждый день просрочки.
Просим на основании п. 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере (сумма цифрами и прописью) руб. за каждый день просрочки, принять п. 3 абз. 2 Особых условий к договору N ____ от «____» _____________ 200___ г. в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство (наименование объекта) от «____» ________ 200__ г.
2. Копия особых условий к договору от «___» _________ 200__ г. N ____.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N ____ от «____» __________ 200__ г.
4. Копия препроводительного письма от «____» ______________ 200___ г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от «___» ____________ 200__ г. со штемпелем почтового отделения от «___» ____________ 200__ г.
6. Копия протокола согласования разногласий от «___» ______________ 200__ г. по особым условиям к договору N ____ от «____» _________________ 200__ г.
7. Почтовая квитанция от «____» __________ 200___ г. об отправке Ответчику копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от «____» ____________ 200___ г. N _____ на уплату государственной пошлины.
Подрядчик (должность, фамилия, инициалы руководителя)

М.П. Подпись